Predmet zákazky Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Kolárovo sa vymedzuje podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní na základe technických požiadaviek, ktoré vychádzajú z technických špecifikácií, výkonnostných a funkčných požiadaviek, prípadne ich kombinácie. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne. V súťažných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii zodpovedného projektanta: Ing. Juraja Ďuríčeka sú uvedené všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Objekt je samostatne stojaca, dvojpodlažná budova nepodpivničená. Budova bola postavená z keramických CD tehál. Zastrešenie je riešené plochou strechou z PVC- fólie s vnútornými dažďovými zvodmi. Nosný systém tvorí železobetónový skelet s keramickým výplňovým murivom a vnútorné steny sú z plných pálených tehál. Stropná konštrukcia je prefabrikovaná zo stropných betónových PPD panelov a časť z monolitického železobetónu. Na II.NP je strešná konštrukcia z oceľových priestorových nosníkov a prefabrikovaných SZD panelov. Celkové stuženie stavby zabezpečuje železobetónový skelet. Svetlá výška podlažia je 3340 mm. Strešný plášť plochej strechy je jednoplášťový . Obvodový plášť je murovaný z keramických tehál hr. 375 mm. Riešenie jestvujúcich stykov obvodového plášťa a stropov, nadokenných prekladov spôsobujú tepelné mosty. Závady vplyvom tepelných mostov sa prejavovali priebežne počas užívania, tepelno-technický výpočet tieto závady potvrdil. Podľa teoretického výpočtu je pôvodný tepelný odpor obvodových stien hr. 375 mm je R = (vid. Tepelno-technické posúdenie) m2K/W, ktorý je podľa platných noriem nepostačujúci. Vzhľadom na nevyhovujúci tepelný odpor obvodového plášťa je navrhnuté zateplenie zatepľovacím systémom podľa výberu investora (napr.Baumit) s tepelnou izoláciou zo sivých extrudovaných polystyrénových dosiek. Tepelnoizolačné dosky sa kotvia do muriva tanierovými rozpernými kotvami TID-T8/60 Lx175 - v dĺžke prichytenia a ich množstvo musí dodávateľ zatepľovacieho systému zohľadniť jestvujúcu skladbu obvodového múru, hrúbku tepelnej izolácie a technologický postup zatepľovacieho systému. Obvodové steny budú zateplené tepelnou izoláciou hrúbky 140 mm. S touto hrúbkou tepelnej izolácie bude dosahovať obvodová stena hr.515 mm požadovaný tepelný odpor s hodnotou R=(vid. Tepelno-technické posúdenie) m2K/W . Z dôvodu zateplenia je nutné urobiť tieto úpravy : - vybúrať pôvodné kovové výplne otvorov a nahradiť ich plastovými päťkomorovými oknami s obdobnými rozmermi a izolačným trojsklom - zdemontovať vonkajšie a vnútorné parapetné plechy - zdemontovať a po zateplení uložiť späť jestvujúci hromozvod _ zateplenie fasádnej konštrukcie tepelná izolácia hr.140 mm _ nové oplechovanie vonkajších parapetov okien z poplastovaného plechu _ nové vnútorné plastové parapetné dosky Stavebná sut (odpad c.17 0904- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 0901, 17 0902 a 17 0903) bude odvezený na riadenú skládku. Obvodný plášť po zateplení zatepľovacím systémom (napr.Baumit) bude mat konečnú úpravu omietkou vonkajšou na sklotextilnej mriežke. Výplne otvorov V objekte sú osadené jestvujúce hliníkové výplne otvorov zdvojeným sklom. Kovanie a tesnenie pôvodných kovových konštrukcií okien a dverí je zväčša nefunkčné a nekvalitné. Tepelno-technické hodnoty sa použili hodnoty z platných noriem a majú tieto hodnoty: - súčiniteľ prechodu tepla okien k=4,5W/m2K. Pôvodné kovové konštrukcie okenných otvorov a ich styky s nosnou konštrukciou sú v nevyhovujúcom stave. V rámci rekonštrukcie stavby počas jej užívania je navrhnutá výmena pôvodných kovových okien na celom objekte za plastové, ktoré majú menší súčiniteľ prestupu tepla a súčiniteľ škárovej neprievzdušnosti oproti pôvodným výplniam otvorov. Projekt stavby predpisuje výmenu okenných výplní za nové, zhodného tvaru a členenie. Dodávateľ výplní je povinný pred výrobou zamerať stavebné otvory a prispôsobiť rozmery a kotvenie okien a dverí svojim konštrukčným detailom. Zámerom investora je modernizácia vykurovacieho systému z dôvodu úspory energie. Jestvujúce uzatváracie armatúry na vykurovacích telesách sú zastaralé a nefunkčné, preto navrhujeme vymeniť za termostatické ventily s hlavicou + regulačné skrutky.

Otváranie časti ponúk, označených ako Ostatné vykoná komisia menovaná štatutárom organizácie.

I napriek povinností, ktoré si bude verejný obstarávateľ plniť pri zverejňovaní informácii a dokumentov v profile VO, verejný obstarávateľ odporúča všetkým uchádzačom/ záujemcom , ktorí si stiahli súťažné podklady a Výzvu z profilu, aby túto skutočnosť oznámili e-mailom na kontaktnú adresu: dagmar.melotikova@gmail.com uvedením kontaktných údajov pre potreby poskytovania vysvetľovania údajom uvedených vo Výzve, Súťažných podkladoch a iné. V prípade, že uchádzač/záujemca nezašle túto informáciu na kontaktný e-mail, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie vysvetlenia informácii uvedených vo Výzve a v Súťažných podkladoch a iné. 1.Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť svoju registráciu v registri konečných užívateľov výhod v súlade s § 45. Rovnako je povinný zabezpečiť zapísanie svojich subdodávateľov a tretích osôb prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neposkytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy. 2.Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo, preukáže verejnému obstarávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú na majetku alebo zdraví tretích osôb počas realizácie diela. 3.Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov dodávateľa (ďalej len zábezpeka). Verejný obstarávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú úspešným uchádzačom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 30 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy vo výške 30 % z ceny diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby zhotovenia diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov. 5.Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a.Poskytovateľ a ním poverené osoby, b.Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, c.Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 6.Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. 7.Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 8.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.